北京金标律师事务所拥有专业的律师团队，承办案例上万起，律所涵盖了民事诉讼，刑事辩护，公司法律顾问，行政诉讼四大核心业务领域，致力于为客户提供高效率全方位的法律服务. 法律 工程工期违约金不能超过多少？ 律师答疑： 工程违约金可以约定工程施工实际损失的30%，如果过高，那么法院在进行处理的时候会给予降低的。在建设工程施工承包合同中，发包人的主要义务包括做好施工前的各项准备工作、为施工人提供必要的现场条件和配合承包人的工作、按照合同规定向施工人支付工程价款、进行必要的监督检查、组织竣工验收和竣工结算等。 如果合同约定由发包人提供场地、技术资料，而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件，或发包人未按约定支付工程款，发包人应承担违约责任，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失，承包人有权要求工期和费用索赔。
联系我时，请说是在夜赶集分类网看到的，谢谢！
本文链接：https://chongzuo.yeganji.com/information.php?id=869521